...dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi... ...Kanunu’na göre 18/01/2013 tarihinde anahtar teslimi... ...Giriş 3 Faz Çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık...

138 sayılı İlamın 1’nci maddesi ile; “… ...olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek işin tamamlanması... ...Belediyesi tarafından … tarihinde açık ihale usulü ile... ...eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması...

...Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi... Duruşma talebinde bulunan ... ...alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten... ...getirmesine de engel olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin...

3- .. İdare Mahkemesi39;nin ... ...tesisinde eş zamanlı olarak kesintisiz şekilde işletilmesi... 39;in, .. ...sözleşme evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. 39;in; .. teklifinde çekilmiş, ihalenin, 47.

3. maddesi ile 439/2. 30.1.2024, E. 2022/3403, K. edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...hükümleri çerçevesinde ceza kesintisi yapıldığını... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir... ...sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...

Davacı dava dilekçesinde ... inşaatın 4734 sayılı Yasa39;nın 58. ...yer alan belgelerdeki geçici teminat mektubu içeriğinde... ...gerçek bir olgu imiş gibi kabul ederek iki yıl süre... 3.

...hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca... ...Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının... ...formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma... ...talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

...inci maddesine göre hesaplanan kesinti tutarı, … şeklinde karar verilmiştir. ...türlü ek masraf, yüklenici karı ve genel giderleri... şeklindedir. ...dahil, Madde 2 şartlarında, 1 m3’ünün fiyatıdır. ...aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde...

...hükmünden ilk hakediş ödemesinde kesinti yapmayan harcama yetkilisi... yüklenimindeki … TL gelir, … ...Atık Bertaraf Ücreti işinde 30.10.2014 tarihinde ihale ile... ...anlaşıldığından, dilekçi itirazlarının kabul edilerek 313 sayılı...