4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...gelmesinden itibaren 20 gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunulması... ...tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 10. ...belgesi sunulması sebebiyle 1 yıl süreli olarak kamu ihalelerinden yasaklama... ...sözleşmenin imzalanması için belirlenen son gün olan 22/07/2013 tarihinde ilgili...

...sözleşmenin imzalanmasından itibaren geçen 10 gün içerisinde bir araya gelerek “Evsel... ...sözleşmenin imzalanmasından itibaren geçen 10 gün içerisinde bir araya gelerek... ...öte; sorumluların ve fer’i müdahilin yazılı ve sözlü savunmalarında; katı...

...düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı... ...nin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel... ...imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi...

...gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması... … 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır....

...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... ...gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması... ...maddesine, KGM Teknik Şartnamesinin 103.03, 407.05 maddelerine ve meteoroloji...

H.D.'nin 17.03.2010 gün 2010/98 Esas 2010/1538 Karar sayılı... ...gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru... Köyü İlk Öğretim Okulu 10 Derslik, 2 Lojman İnşaatı ve Eski...

...Genel Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ...Bakanlığının 14 Mayıs 2012 tarih ve 105629 sayılı ve 13.05.2013 tarih ve... ...veren süre uzatım komisyon kararı yazılı olarak tebliğ edildikten sonra...

Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. ...idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla cümlesini... ...kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı yapılmış...