Genel Temizlik Hizmeti Alım İşi&quot... ...tip sözleşme imzalandığını, Sözleşmenin 12. ...gereğince idarenin hak edişleri süresinde ödememesi nedeniyle... ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının... ...nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme...

Bu sözleşmenin 34.2. ...sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde... ...takdirde idare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar... Sözleşmenin ekleri başlıklı 8.1. sırada ve sözleşme tasarısından önce gösterilmiştir. ...ine göre gecikme cezasının günlük %0,5 oranında olduğ...

...Üniversite ile yapmış olduğu sözleşmeye göre 7 adet teknik... ...bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. ...halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare... ...şartları ek-12’de gösterilen form-10’da belirlenmiş sözleşmeyi...

...anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... ...fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir... ...4 üncü fıkrasına göre 162 günlük süre uzatımı verilmesi...

TL sözleşme bedelli ... ...istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat... ...değişiklik nedeniyle verilen 15 günlük süre uzatımı verilmesi... Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon Süre Uzatım... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018... - Yüklenici 52 günlük süre uzatımına rağmen...

Sözleşmenin 28.1. ...ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak... maddesi hükmünün uygulanacağını ihtar etmiştir. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. Sözleşmenin 10.3.1.

...nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup... ...yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı... ...üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼... Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 20. ...davacısı tarafından temyiz edilmiştir.

...davada; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun... ...şirket tarafından temyiz edilmiştir. 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...suretiyle mücbir sebep başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığı... ...anılan maddede öngörülen 20 günlük başvuru süresi içinde...

...23/09/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir. ...2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 365 gün ve ilk iş... ...uyumlu olmayacağı aşikâr olan günlük, aylık ve dolayısı ile... ...lenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık...