...olarak feshedildiğinin tespitini, sözleşmeden kaynaklanan alacak... 104). ...im, bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceğ... ...savunarak, davanın reddini istemiştir. ...taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine...

...ilişkin sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...geçen gıdaların dayanıklılık süresine göre kuru gıda veya soğuk... olarak düzeltilmiştir. ...kişi başı porsiyon et gramajı 100 gr olarak hesaplanması gerekirken... ...gibi kanıtlayıcı belgeler ile günlük menüler üzerinden teknik...

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40... ...tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında... ...2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim... ...sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım...

...üzerinden gönderilen ihale komisyon kararı ile 13.877.500,00... ...yapılmış istekliler tekliflerinin süresini uzatmadığını beyan... ...ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar... ...alınarak açık ihale usulü ile 12.10.2023tarihinde gerçekleştirildiği...

...reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük ihtarlı süre verildiği... ...bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25... Davalının temyiz isteminin reddine, 2. Yedek Malzemesi (6, 7 ve 10. ...yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde teslim edilen...

...karşılandığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedildiği görülmektedir... ...çalıştıkları günler için her ay günlük 6 TL yemek yardımı yapılır... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 26.10.2022 tarih ve 52400 sayılı... ...tarihi 01.02.2019 olan toplu iş sözleşmesinin “Yemek Yardımı...

...davacının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25... ...ve … sayılı dilekçe ile 30 günlük süre uzatımı talebinde... ...uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden... ...katılmaktan yasaklanmalarına ilişkin 10/02/2022 tarih ve 31746 sayılı... Davacıların temyiz isteminin reddine, 2.

...02/01/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…, ...edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...personeli Elektrik Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme... ...teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının... ...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/10/2020 tarihinde yapılan toplantıda...

TFmin x 60) / ...teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin... Bununla birlikte, başvuru süresi ve benzeri usule ilişkin... ...tarihi izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23.05.2022... İdare Mahkemesi’nin 03.10.2022 tarihli ve E:2022/1660,  K...