Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın... Davalının bu savunması, mahsup itirazı niteliğindedir. ...00 TL/gün, heykeltıraş için 100,00 TL/gün cezanın müteakiben... ...taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...İdarenin 23/09/2021 tarihli ve E.10023 sayılı yazısı ile işin...

...arasında sözleşme bulunduğunu, geçici kabul sırasında tespiti... maddesi ayıbı işin kusurlu olması veya sözleşmeye... ...taşımaması halinde iş sahibi eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden... Eksik işler yönünden BK’nın 359 ve 362.

...tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği...

maddesinin 2. ...bildirildiğini: cezalar toplamının, 440.895,00 TL, 16.350 USD ve 105.592... ...00 TL'si işin hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle... ...yargılama sonucu asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine...

...konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... 039;un … tarihinde … ...maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda... 'nin %100 ortağı olan, imza ve ilzam...

...uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı... ...sebebiyle mahrum kalınan kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat... ...çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun... ...süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...

TL) ödenmesi gereken toplam fatura bedelini (… ...dilekçesindeki iddiaların kabulüyle 100 sayılı İlamın 13. ...gerçekleştirildiği yani Birime geçici bütçe ile tahsis edilen...

...üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez. ...İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım... ...gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan Arc Plan Harita İmar... ...Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı... ...niteliklere sahip olmak ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk...

...şartnameye uymayan veya eksik ve kusurlu olduğu tespit edilen malları... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 7. ...deneye tabi tutulduğunda en az %95 olması gerektiği, ihale sonucunda... ...garanti süresinin malların kabulünden sonra 12 ay olduğu...