...arasındaki eser sözleşmesinin davalı iş sahibi idare tarafından... ...Yapım İşinin 50.424.000,00 TL Teklifi uygun bulunarak müvekkiline... ...ifası için gerekli mal ve hizmet temini sözleşmeleri yapıp avans...

yüklenimindeki … TL gelir, … ...alacağı doğmuş ise sözleşmenin imzalandığı tarihten bu yana... TLx2)= … ...suretiyle yeniden hüküm tesisinin temini için dosyanın hükmü veren...

...cezasının alınacağı hüküm altına alınmış olup, kısmi gecikme... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. … İnşaatı İşi’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. ...gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi...

...çeşitli masrafların müvekkili şirketler tarafından yapıldığını... ...sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği... ...TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14.08...

...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, ...dağıtıldığı, bu yıllar için temin edilemeyen ve 2022 yılı...

TL Sözleşme Bedeli: … TL Tenzilat: …- ...fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye... maddesinin C) bendiyle; … TL … – ...no: YFZ.02 Derin Kuyu Pompası Temini (0=20-40 lt/saat) Birim Fiyat... TL … –

...DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili özetle; müvekkili şirket ile birlikte... Noterliğinin 26.05.2016 tarihli ve ... ...müvekkilin 696.000,00 TL tutarlı teminatının irat kaydedildiğini...

...vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile dava dışı... ...271,12-TL tutarlı kefalet senedinin verildiğini, İkmal Komutanlığı... ...sebeple tazminatın kamu ihaleleri teminatı kapsamında ödenmesi...

Hukuk Dairesi'nin … tarih ve E: …, Şti.'nin (… ...manevi tazminata karar verilmesi istemine gelince; davacıların talep... ...50.000,00-TL maddi ve 50.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesi...