...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...İş artışı/eksilişi) ve bir defa da proje değişikliği nedeniyle... ...inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir. ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

33.3.2. ...için gereken solunum tüplerini teminde geciktiği, onay ve izin... 23.4. (BOTAŞ)’nin 11/03/2021 tarih ve E. ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... quot;İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20. sayılı işleminin iptali istenilmiştir. ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin... Bu defa İdaresince gönderilen 23... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının... ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...yazı ekinde idaresine gönderilmiştir.

282.498,86 $ ( 606.664,23 $ olarak hesaplanmıştır. ...sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri... ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir. ...geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden... ...ortaya çıkması halinde, her defasında, ortaya çıkış tarihinden... ...idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca...

...temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2. 9.4.1992 tarih ve 1992/1003 E., 1992/1753 K. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...

...yapılabilmesi için yükleniciden defaten iş programını revize... A.Ş.nin 30/04/2021 tarih ve E. ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı olmaksızın... % 15 2020    % 20 2021    ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. Dairesinin 16.1.2020 tarih ve 10777 sayılı kararı)   ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...

...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... 14.2.