... sözleşme bedeline oranının ağırlığından da anlaşıldığı, idaresince, bu hususta ihale dokümanlarında, özel şart olarak Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme makinasının istendiği ... mikrotünel yönteminden daha ekonomik bir çözüm olacağı düşüncesiyle, bu iş kaleminin 24 nolu şaftta sonlandırıldığı, ayrıca işe ait kredinin sağlandığı ve bahse konu idare ...

Belediyesi'nce davacı şirketin ihalelerden yasaklanmasının istenildiği, bunun üzerine 30/12/2011 tarihli Bakan oluru ile davacı şirketin 4734 sayılı Kanun'un 58. maddesinde, sözleşme imzalanmasına kadar geçecek sürenin ihale dokümanında belirtileceğinin ifade edildiği, dava konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 24.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile davalı arasında 2013/185007 ihale kayıt nosu ile, ...

İlam konusu iş ise, 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilmiş olup, yeni birim fiyatın nasıl düzenleneceği de, ihale dokümanı eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirtilmiştir.

...sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”  başlıklı 62 nci maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde...

Dairesi Başkanlığı'nın 08/12/2020 tarihli ve E.791528 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 17/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/09/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “..

Şti.nin teklifinin 120 Ton/Sa Kapasiteli Asfalt Plenti Özel Teknik Şartnamesi’nin 2.6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin teklifi geçerli kabul edilen E-Mak Mak.

...tarihli ve 138488 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 08.01.2013 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08.02.2013 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “Başakşehir Stadyum İnşaatı” işinde Yapı İşleri Müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi...

... görevlisinin hafta sonu çalışmaması nedeniyle verilen 28 günlük süre uzatımı noktasında, ihale öncesi var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca ... proje nedeniyle 53 gün süre uzatımı verilmelidir denilerek; İdarenin 20.03.2017-04.07.2017 tarihleri arasındaki 106 günün proje onay sürecinde 106-53= 53 günü fazladan ve mevzuata ...

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır...& 2. 2.