...olduğunu, mezkur pompaların fiyatlarının 19.11.2013 tarihli Olur ile sabitlenmeyip, 10.04.2014 tarihli € paritesi ile değerlendirildiğinde ise toplam fatura bedelinin … TL olarak gerçekleşeceğini, dolayısıyla sözleşme yılı fiyatı hesabının; Gn = 16.845,60 (Mart 2014 indeksi) kullanıldığında Gn / Go = 16.845,60 / 14.781,66 = 1,1396, …

...kullanılan Kültür ve Turizm Bakanlığının 14 Mayıs 2012 tarih ve 105629 sayılı ve 13.05.2013 tarih ve 92699 sayılı genelgeler (Ek-1) ile getirilen turizm mevsiminde inşaat yasağına... ...geç) başlandığını, Sayıştay ilamında inşaat yasağı olan bu iki tarih (10.09.2012 - 16.10.2012) arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz bir...

...olduğunun değerlendirildiğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 04/07/2013 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliğiile karar verilmiştir.

...şirket tarafından ihale konusu işte alt yüklenici olarak çalıştığı belirtilerek adına iş deneyim belgesi düzenlenmesi istemiyle 16/09/2014 tarihinde yapılan başvuru, ihale konusu yapım işinde 08/03/2012-25/06/2013 tarihleri arasında davalı idarenin onayı olmadan alt yüklenici olarak çalıştığından bahisle davalı idarenin 13/03/2015 tarih...

Minibüs: (Değişik: 16/10/1984- 3058/1 md.) Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila on dört oturma... hükmü yer almakta iken; 12.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle madde hükmü, “…

Dairesi'nin 31.03.2016 gün 2013/1113 Esas 2016/923 Karar sayılı ilamıyla onandığı anlaşılmıştır.

31.08.2013 tarih ve ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa... 1,09151649 = … 1,09151649 = …

...eklerinden özetle; bahse konu idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 20/07/2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08/06... 31.08.2013 Tarihli Ve 28751 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2013/5217 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esas Alınarak Fiyat Fark Verilecektir….”

2013/1188, K. g) Sözleşmenin 16. maddelerine uygun olmadığı, yüklenicinin bu durumla ilgili olarak sözleşmenin 16.

...gerektiği, ihale sonucunda davacı şirket ile Uşak Belediyesi arasında imzalanan sözleşmenin 16.7.1. İdare Mahkemesi'nin 05/03/2014 tarih ve E:2013/825, K:2014/305 sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.