...Mahkemesinin 18/10/2018 tarih ve 2017/31 Esas, 2018/1049 Karar sayılı... ...yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine... ...7 gün gecikmeli olarak 07.12.2015 tarihinde ödediği anlaşılmış... ...yedinci bölümünde teklif birim fiyat sözleşmeler için öngörülen...

...edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu... ...gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde... ...günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım...

...harcı alınması gerekirken 03/07/2015 tarihinde, sanki davacı taraf... ...Müdürlüğü' nün 02.11.2017 tarihli müzekkere cevabında... ...hizmet alımında uygulanacak birim fiyat hizmet sözleşmesinin 11... ...yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı bankaya yükletilmesine...

...gerekçesiyle sözleşmenin 14.08.2015 tarihinde feshedildiğini, müvekkili... ...hazırlanan teknik raporda 2014 yılı fiyatlarıyla 10.070703,00 TL olduğunu... ...aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı... ...ihtar edildiğini, idare 25.08.2017 tarihli cevap yazısında...

...Şartname’de yer alan fiyat farkına ilişkin endeksler/katsayılar... ...ayrıca ihalede en avantajlı fiyatı teklif ettikleri dolayısıyla... ...maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa... ...yetkilidir…” hükmü, 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi...

...maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa... ...diğer maliyet unsurları için fiyat farkı öngörülmemiş olduğu... 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi...

...olarak; Sayıştay Genel Kurulunun 2017/1 esas ve 5415/1 nolu İçtihadı... ...gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını... ...yapıldığına vurgu yaparak bu fiyatın düşürülmesine ve konunun... ...ihbarnamesi ile (02.06.2012-26.03.2015) 2 yıl 9 ay 25 güne tekabül...

...tarafından düzenlenen 14.08.2015 tarihli ek raporda ise İKY... ...denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900... ...derece mahkemesince verilen 13.06.2017 tarihli kararda davacı defterinde... ...2.540,00 TL duruşma vekâlet ücretinin asıl ve birleşen dosya...

...imalât arasındaki toplam maliyet farkının büyüklüğünün tespit... ...2.037,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalıdan alınarak... ...ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut... ...Dairesi'nin 30.05.2008 tarih, 2017/200 Esas, 2018/604 Karar sayılı...