...olduğu, bu süre zarfında inşaatta çalışan sayısı ve çalışma süresi arttırılarak imalatların... sayılı yazı ile 10 gün içerisinde işe başlanılması ve iş programına... ...çalışma sezonu başlamış olmasına rağmen hâlen çalışmaya başlanmadığı tespit edilerek, bir... ...jeoloji mühendisi tarafından düzenlenen 06/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda, hava koşullarının...

...incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit... ...alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini, öncelikle muarazanın... ...sözleşmesinin 22.10.2014'te imzalandığı, 600 iş günü içerisinde tamamlanmak üzere iş bitim... ...makinalarını cetvele işlemeyip ihale alanındaki araç sayısını tespitle eksik çalışma aracı iddiasının...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ... hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil... ...kesiminde yıkılan, oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel... ...gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

Daire 10.04.2017 T., 2016/11286 E., 2017/2653 K.) Burada dikkat edilmesi... ...KARARI İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile toplanan deliller... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...etmediğini, kamulaştırma işlemlerini yapmadan çalışmaların yapılmasını talep ettiğini...

...gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin... ...ilgili idareye bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, güneş enerji sistemi yaptırılması nedeniyle... ...tarihinden, kalan 7.841.380,18 TL'sine 10.11.2016 ıslah tarihinden itibaren işleyecek ticari...

...idari şartnamenin “İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre... ...mevzuat hükümlerine aykırı olarak haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan... ...farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2 ve c değerlerinin...

...Kanununa Tabi Personelleri Sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla Asgari...

...ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı... ...dolayısıyla ihalede hesaplanan engelli işçi sayısının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30...    Tutarı Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat 1 Temizlik İşçisi (%4 Sözleşme giderleri...

...haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü... f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri. ...izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan...