...edilmesi nedeni ile ortaya çıkan %8,5586 oranındaki iş artışı gereği proje... ...oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir. … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir. ...hükümlerine göre işin durduğu süre oranında süre uzatımı verilebilecektir... …” 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun;  “

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde sözleşmenin uygulanması aşamasında... ...ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı...

...katsayıyı, f) b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...mümkün olmadığı, bu düzenlemenin sözleşme sürecindeki hesaplamaların...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı sözleşme konusu iş devam ederken bir... ...bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

Yine Anayasa Mahkemesi kararında; “Anayasa’nın 47. ...imzalanan 4 ay süreli ve … TL bedelli 2016/227767 ihale kayıt numaralı hizmet... ...söz konusu işe ilişkin imzalanan Sözleşmenin 15.

...tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması talep edilmektedir... ...günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.” “

...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının... ...oranının TEFE (güncelleme) artış oranından daha yüksek olduğu için... ...hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını beklemeden idare tarafından...

...davanın açıldığı; Kamu İhale Kurulu kararının, davacı şirketin mücbir... ...kaydedilen geçici teminatın asgari oranına yönelik ikinci iddiasına ilişkin... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

...bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90- %110 aralığında (%90... ...makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin... Aktarılan Mahkeme kararında başvuru sahibi Temelkon Müh.