...gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde... ...58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım...

...tebligatların usulüne uygun yapılmadığını, 2018 yılında yaşanan kur krizi nedeniyle... ...mektuplarından dolayı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden... ...günü olup, işin bitiş tarihi 27.10.2017 olarak belirlenmiştir.

...039; ihalesine ilişkin olarak 21/12/2017 tarihli ihale komisyonu kararı... 31.10.2018, E. 2018/2428, K. ...anlaşıldığı ve kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif mektubunun verildiği; ayrıca...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü... ...olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde belirtilmeyen, 15 nolu direk... ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği...

...dilekçesi ile; davalı ile yapılan 06/03/2018 tarihli sözleşme gereğince 200... ...yapılmış olup iş bu sözleşmenin 08.05.2017 tarihinde son bulduğunu, sözleşme... ...sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı...

...Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası... ...edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı... … Kısım için teklif fiyata dahil giderler; …

...tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında... (Yüksek Fen Kurulunun 2018/178654 sayılı görüşü) Yüklenici... ...düzenlenen kesin kabul tutanağının 23.05.2017 tarihinde imza altına alındığı...

...alıp da yaklaşık maliyet ve pursantaj listesinde gösterilmeyen imalatlar için... ...Üniversitesi Rektörlüğünün 16.01.2017 tarih ve 10936993-750/E.2308 sayılı... ...fiyat sözleşmelerde olduğu gibi birim fiyat mahiyetinde bir ödeme kalemi olmadığı...

...16/10/2018 tarih ve 2014/1078 Esas - 2018/906 Karar sayılı kararında;&quot... ...Dairesi Müdürlüğü' nün 02.11.2017 tarihli müzekkere cevabında; dava... ...hizmet alımında uygulanacak birim fiyat hizmet sözleşmesinin 11.4.2 maddesinde...

...Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin... ...binek taşıtlarını, d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı... ...panel” ve “pikap” tipi taşıtların 2018 yılı Ocak ayı kasko değerinin %2...