...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/07/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...teminat mektubunun süresinin 01/06/2022 tarihine kadar uzatılmasının sözleşmeye...

...değerlendirilemeyeceğine ilişkin 04/10/2017 tarih ve … sayılı Kamu İhale... ...bakımını yapan firmaya gönderilen 22/08/2017 tarihli yazıda, … USD... ...yirmi gün içinde davacı şirketin ihaleyi gerçekleştiren idareye yazılı... ...zorunlu olduğu, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek hallerde de, belirtilen...

...karara karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, görevli... tarafından düzenlenen ihale sonrasında üstlendiklerini, davalı... ...5348 Karar, 25.05.2017 gün 2017/841 E 2017/ 2298 Karar sayılı ilâmları...

...değerlendirildiğinde iş kapsamında toplam 226 gün ek süre verilmediği, yükleniciye... ...58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım... ihale kayıt numarası ile ... ...dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde...

...Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan... ...eklerini idareye sunduğundan 01.09.2016 ve 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük... ...2016 tarihli ve 366303 sayı ile 11.01.2017 tarihli ve 374396 sayılı yazılarında...

...Öz18) Data Konvektörü, İmalatlarının ihaleye esas projelerinde bulunmadığı... ...Tesisler Daire Başkanlığının 20.01.2017 tarih ve 51677942-807.04-E.8290 sayılı... ...lerleme yüzdelerinin de (Pursantaj oranları), proje ve mahal listelerin... ...çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş olup, tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...personeller eliyle yerine getirilen hizmetlerin ihale edilmesi durumunda daha fazla harcama... İlamda Üst Yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ... ...miktarının yüzde 30'unu, 15.06.2017 tarihi itibariyle aşmasına rağmen... ...izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni...

...Kurulunun 03.03.2021 tarihinde verdiği 229 sayılı İlamın 1'inci maddesinin... Üniversitesinin 2017 yılı hesabının Sayıştay ... no.lu MİF ile tahsil edildiği, .. ...müstecirlerinin fesih talebinde bulunması, kantin ihalelerini uygunsuz kişilerin alması...

...hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her... ...malzemelerin piyasa rayicinden daha yüksek fiyatla alındığı gerekçesi ile tazmin...

...çıkılmasına onay verildiği, 25.02.2022 tarihinde ihale ilanının yapıldığı... ...n şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı... A.Ş.- İnova Asf. A.Ş.- İnova Asf.