...45 günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar) süre verildiği, davacı şirketin... ...idarece telafi edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin bitirilmesi... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği...

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...şirketin uhdesinde kalmış ve 07/11/2017 tarihinde taraflar arasında sözleşme... ...olduğu kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği gerekçesiyle...

...girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale...

...alınarak hesaplama yapılması gerektiğine, Oybirliği ile karar verildi. fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...Kanunu’na göre 09/12/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe göre...   Ödenek %   …… ödenek tespit olunmuştur.

...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır” denilerek “ödenek... ...11.2 maddesinde ödenek dilimlerinin; 2017 yılı için: … ...yüksek olan Ekim ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödendiği görülmüştür... TL ödenek tahsis edildiği anlaşılmaktadır.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/11/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş... ...bütçe ödenekleri dikkate alınarak, ödenek aktarma, süre uzatım ve revize iş...

...de ihale tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda... ...iş kalemi için belirlenen yeni birim fiyatın hatalı olarak hesaplanması... ...yeni imalatlar dahil edilerek 09.08.2017 tarih ve ... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) Sözleşmede...

...göre borçludan ifanın beklenememesi kadar esaslı bir değişim olması gerekir... ...Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve 2017/141 Esas, 2018/561 Karar sayılı... Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, .. ...getirileceğini, açılan yeni köprü ve otoyol fiyatlarının ne olacağı hususlarını...