...ve (3) üncü fıkralarına göre aynı usul ve indirim oranı (ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak... ...yüklenicinin, “YBF-44, YBF-45 ve YBF-46 numaralı pozlara itiraz kaydı ile” şerhi düşerek imzaladığı bahse konu... ...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/04/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Edirne 3...

maddesinde, Sözleşme, zorunlu hâllerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. ...edilerek karar verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına bakılarak... ...yapılan teftiş doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının...

...ihalesine ilişkin olarak Seal İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05... ihale dışı bırakılma , internet üzerinden sorgulama , ortaklara ait bilgiler , yeterlik belgesi

Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... ...2017/121 Esas 2017/2508 Karar, 23.05.2017 gün 2017/213 Esas 2017/2183 Karar, 29.03.2013 gün 2012/2909 Esas 2013/2127... bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

Karara sorumluluk yönünden yapılan itirazda ise; 5018 sayılı Kanunun 32. Maddi Olay 2017 hesap yılı çerçevesinde yapılan denetim neticesinde; .. TL’ye alabileceği aynı nitelikteki beton parkeyi, ihaleyle yüklenici firma ...

...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve taraflar arasında... ...davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep... ...işin süresi 820 takvim günü olup, işin bitiş tarihi 27.10.2017 olarak belirlenmiştir.

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Denizli-Acıpayam... ...tespit edilecek yeni birim fiyatlara ait tutanağın tarafların itirazsız imzası ile idare onayına sunulmasını müteakip... ...rayiçler kullanılarak bu şekilde bulunacak birim fiyatın ihalenin yapıldığı ay fiyatlarına güncellenmesi yönündedir...

...tüm maddi ve manevi unsurlarıyla irdelenerek mevcut iddia ve itirazlar çerçevesinde karara varılması mümkün bulunmamaktadır... ...Uzatım Kararı ile verilen 58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük... ihale kayıt numarası ile ... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

...sözleşmenin 29.1.2 maddesi (Bu ihalede 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 24. ...icra dosyası üzerinden yapılan takibe davalı-borçlunun vaki itirazınınk Bursa 17. ...ne dair sözleşme yapılmış olup iş bu sözleşmenin 08.05.2017 tarihinde son bulduğunu, sözleşme gereği; 200 özel güvenlik...