...davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep... ...işin süresi 820 takvim günü olup, işin bitiş tarihi 27.10.2017 olarak belirlenmiştir.

...buna istinaden … Orman İşletme Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarihli yazısı ile … TL borç tahakkuk ettirdiği görülmüştür... ...ödenmesi suretiyle Belediyeye ek mali külfet yüklenmiş olup bu bedellerin vadesinde ödenmemesine gerekçe oluşturacak herhangi...

...sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir. Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda...

...sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir. Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 06/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...külfetler, -Yeni kamulaştırmaya ait kamulaştırma zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya ilişkin her türlü mali külfetler...

2-Dairemizin 2017/1399 Esas, 2017/4242 Karar ve 01.12.2017 günlü bozma kararına mahkemece uyma kararı verildiği... 'nın birleşen davaya ilişkin tüm, asıl davaya ilişkin diğer temyiz itirazlarının reddine, kararın 2.

...SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASIN... Hukuk Dairesinin 13.12.2017 tarih ve 2017/617 E.,   2017/4399 K.

...doğan alacağın tahsili amacıyla yürütülen icra takibine itirazın iptâli talebinden ibarettir. ...sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği komisyon bedellerinin ilgili bankadan müzekkere yazılarak sorulmamış...

...yeniden hesaplanmasına karar verildiği, yüklenicinin de buna itiraz ettiği, anlaşmazlığın bu noktada ortaya çıktığı... ...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici...