...sözleşme ve ekindeki tüm şartları kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı... ...2017 tarihinde imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 05/01/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde idarelerin, ihale aşamasında... ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin... ...tarafımdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek...   Kabul Edilebilirlik Yönünden 35.    Başvuru 30/5/2017 tarihinde yapılmıştır. ...kendi kusurlarının bulunduğuna dair kesin delil olmaksızın yasaklama kararı...

...tazmin hükmü, İdarenin bazı yapım işlerini üstlenen yüklenicinin İdareye... ...benzeri teknik deneylerin giderleri, d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü... ...İlamda hurdalık olarak bahsedilen alanda, 2017 yılının son aylarında taahhüdü... ...kullanılmış olup bir kısmının ise kesin kabul işlemleri tamamlanana kadar...

...derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı... ...addesinde “Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idar... ...ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek... ...5348 Karar, 25.05.2017 gün 2017/841 E 2017/ 2298 Karar sayılı ilâmları...

...yapısının projelerinin hazırlanması, toprak işlerinin yapılması, yapım tekniği... ...58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım... ...izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını... ...sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/12/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... ...ve inşaat işlerinin dâhil olduğu kabul edilecektir.” ile “EDR-AAT8...

...alt yüklenici tarafından yapılacak işlerin bir listesinin idareye verilmesi... ...yapıldığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği görülmektedir. ...kayıtlı olan iş deneyim belgesi olarak 2017/307727-2346895-1-4 sayılı iş... ...gibi işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin herhangi bir...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...geçici kabulüne göre değil, kısmi yada kesin kabulüne bağlı bulunduğu, RE... ...sonuna kadar dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar yapıldığı...