4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...dönemde gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi edildiği... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

...ile Kesilmesi, Temizlenmesi ve sökülmesi (2016 Yılı Fiyatlarıyla”, “ ...belirlendiği ve bu birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihindeki... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/04/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

... yıl (1080 gün) olduğu ve hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmeyeceği ihale dokümanında açıkça ilgililere ... fiyat yapılmak suretiyle 2015 yılı uygulama fiyatlarıyla … TL’ye, ilam maddesinin (B) bendindeki gerekçelerle güncellenerek de 2016 yılı için … TL, 2017 yılı için … TL, 2018 yılı için ise … TL’ye yapılarak kamu zararına sebebiyet ...

89 sayılı ilamın 29/C maddesi ile ... ...peronların inşa edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat duvarı... ...dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06... ...verilen 58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile...

...Ürünleri sütunundaki ihale tarihi olan 2024 yılı Mart ayına ait endeksin belirtilmesi gerektiği... ...apılan incelemede, ihale dokümanında fiyat farkı düzenlemesinde; işçilik ile malzeme vey... ...diğer hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye...

sayılı ilamında da aynı ilkeler kabul edilmiştir. güncelleme , resmi analiz , resmi fiyat , resmi rayiç , Yeni birim fiyat

...değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri esas alınarak fiyat farkı ödendiği görülmüştür. ...5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım... ...programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi...

...Başkanlığı’nın 08/02/2021 tarih ve E.18872 sayılı yazısından özetle; idaresi tarafından... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

192 sayılı Ek İlamın 1. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. 120 sayılı (Asıl) İlamın 25.