...hükümlerine göre işin bitim tarihinin 04.06.2017 olduğunu, ancak bölgenin coğrafi... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda... ...Sonuç Uyuşmazlık, muarazanın meni için gerekli şartlarının oluşup oluşmadığı...

...tarihinde eksik evraklarının tamamlanması için yükleniciye yazı yazıldığı... ...2016 tarihli ve 366303 sayı ile 11.01.2017 tarihli ve 374396 sayılı yazılarında... ...Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı...

...gerçekleşmesi durumunda kesilecek ceza oranlarının farklı olduğu, Teknik... İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel, Araçlar, Sarf Malzemeler... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/07/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...bilgi verme zorunluluğu olmaksızın, gerekli olacak düzeltme işlemlerini... ...sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı...

...mülkiyetinde olup kiraya verilen sosyal tesis için ihaleye çıkılmadan önce hazırlanan... ...raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur... Sosyal tesise ilişkin olarak 2017 yılında belediyeye ödnen yıllık...

...yazı ile yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır bulunmasının... ...Başkanlığına başvurulması üzerine gerekli onarımın yüklenici namına... Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/274 Esas sayılı dosya ile itirazın...

...sürecine başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım... ...kenarında yapılacak çalışmalarda gerekli önlemlerin alınmasında zafiyetlerin...

...Dairesi Müdürlüğü' nün 02.11.2017 tarihli müzekkere cevabında; dava... ...maddesi hükmü uyarınca ödenebilmesi için nakde çevrilmesine ilişkin müvekkil... ...yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtmesi gerekli olup, tazmin talebinden garanti...

no’lu iddianamesinde sorgu konusu ihale için ... Madde hükmü gereğince gerekli yaklaşık maliyet araştırmasının... Maddi Olay 2017 hesap yılı çerçevesinde yapılan...