Duruşma talebinde bulunan ... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...Ek-3) mücbir sebep yönü ile birlikte incelenip değerlendirildiğinde; Öncelikle, işin başlangıcında... ...Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 44231 tutanak sayılı Karır ile tazmin hükmünün TASDİKİNE...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … ...olmakla birlikte, bu miktara her yıl yeniden değerleme oranının tatbiki suretiyle 2021 yılı... maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 05/01/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...Kurumu’nun 5/6/2007 tarihli ve 2007/DK.D-70 sayılı Kurul Kararı’nda Anahtar teslimi... HINIS-TÜNEL-02:Bezirhane Tüneli Komple İmalatının Yapılması”, “ ...bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, dava adi ortak ... ...Ticaret Mahkemesi'nin 13/11/2019 tarih ve 2017/644 E-2019/1036 K sayılı kararının HMK... Noterliğinin 26.05.2016 tarihli ve ... Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. Şirketinin yetkililerinden ...

...sözleşme yapılmış olup iş bu sözleşmenin 08.05.2017 tarihinde son bulduğunu, sözleşme gereği... DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE... İnceleme, 6100 sayılı HMK'nın 355. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. (Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5.

...göre 17/01/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre... Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi (2) nci fıkrasında; “… ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir...

Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı) Temyiz Kurulu Kararımızdan (2. olduğu değerlendirilmektedir. Hükmedilmiştir. 039;un sebep olduğu değerlendirilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/274 Esas sayılı dosya ile itirazın iptali... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

214 sayılı Ek İlamın 1. olduğu değerlendirilmektedir. 039;un sebep olduğu değerlendirilmektedir. 100 sayılı (Asıl) İlamın 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2017/274 Esas sayılı dosya ile itirazın iptali... ve Gerçekleştirme Görevlisi (İnşaat Teknikeri) …&

2577 sayılı Kanun'un 50. 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...davacı şirketin uhdesinde kalmış ve 07/11/2017 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … ) kuralına yer verilmiştir. ...DEĞERLENDİRME: Aktarılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, yüklenicinin taahhüdünü...