...üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine... ...maddesinde ödenek dilimlerinin; 2017 yılı için: … ...öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilimlerini ve bunların...

...yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları... ...en az” oranı belirleyerek, bu oranın üzerinde geçici teminat... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 29.03.2017 tarih ve 42912 sayılı yazılı...

...yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları... ...en az” oranı belirleyerek, bu oranın üzerinde geçici teminat... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun  29.03.2017 tarih ve 42911 sayılı kararı...

...tarihine kadar olan işlemiş faizinin tahsili için yapılan... ...bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği... 21.12.2017, E. 2017/1675, K.

...06/2018 tarihi itibarıyla %66 oranında tamamlandığının&quot... ...işlem tesis edilmesinin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığı... ...Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği...

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde... ...tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline... ...için sözleşme bedelinin 0,0015 oranında gecikme cezası uygulanacağı...

...feshedilmiş olup, fesih kararı işin yasal süresi içinde yani iş... ...tarihinden itibaren en yüksek ticari faiz ile birlikte İdareden tahsiline... ...sözleşme bedelinin Onbinde 3 (Üç) oranında gecikme cezası kesilir...

...Mahkemesi'nin 13/11/2019 tarih ve 2017/644 E-2019/1036 K sayılı... ...16.05.2016 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline... ...İşleri Genel Şartnamesi ve yasal düzenlemelere uygun olduğu...

...üncü maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine... ...aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların... ...şekilde herhangi bir ağırlık oranı temsil katsayısı belirlenmediğinden...