...2018 tarihinde teslim edilmesi gereken çöp poşetlerinin 10.09.2018 tarihinde 5 günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen... ...hesabında gecikilen edime konu kısım bedeli üzerinden bir hesaplama yapılması fiili durumun mahiyetine daha uygun olacağından...

...poz kalemlerine ilişkin sözleşme ve eklerinde belirtilen hesaplama yöntemine uygun şekilde rapor alınarak sonuca gidilmesi... ...verilen hüküm Dairemizin 27.03.2018 tarih, 2016/5006 Esas, 2018/1186 Karar sayılı ilamı ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalı ile yapılan 06/03/2018 tarihli sözleşme gereğince 200 kişilik personel ile özel... ...sebebiyle belirtilen sözleşme hükmü gözetilerek yapılan hesaplamada; sözleşme bedeli olan 18.149.431,26-TL'nin...

...Yönetmeliği’ne göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan, “… ...endeksi yerine yılın ilk ayının endeksi kullanılarak farklı hesaplamalar yapıldığı tespit edilmiştir.

...başvurması üzerine, Danıştay Esas No:2015/… ve Karar No:2018/… Kararıyla, İdare Mahkemesinin Kararının onamıştır... Tablonun dipnotunda, hesaplamanın detayları ve açıklamaları yer almaktadır.

...mahalli piyasa rayiçleriyle bunun giderim bedelini araştırıp hesaplamamışlardır. Hukuk Dairesinin 26.09.2018 tarih ve 2018/2536 E., 2018/3448 K.

...konusu işin 89 iş kaleminden oluştuğu, yaklaşık maliyetin hesaplamasına ilişkin belgeler incelendiğinde, teklif cetvelindeki... ...fiyat kitabı”nda yer alan birim fiyatların 15.08.2018 tarih ve 2018/31 sayılı Yüksek Fen Kurulu kararına göre 16.02.2024...

...amacıyla yüklenicinin belirlediği yeni birim fiyat üzerinden hesaplama yapıldığından [aslında (B) bendi (A) bendini de... 2018 ve 2019 yıllarına ait iki adet raporunda da açıklandığı...

...İlk Derece Mahkemesinin 19/09/2018 tarihli ve 2016/648 Esas, 2018/634 Karar sayılı kararıyla; davanın kısmen kabulüne... ...raporunda toplam 348 günden 158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin gecikme cezası...