kamyonet otomobil”, “ ...yeri ile arkasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan... ...panel” ve “pikap” tipi taşıtların 2018 yılı Ocak ayı kasko değerinin %2... kamyonet otomobil”, “

...Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu-Tünel Yapılması (İkinci Etap) İşi”nde... ...başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek... ...yazışmalar akabinde, 09/08/2019 tarihli Olur ile tasfiye kararı alındığı...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği öngörülmektedir...

...idare tarafından 12/02/2021 tarihli olurla işe 180 gün süre uzatımı verildiği... ...İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına... ...verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre...

maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE (5. ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme... ...yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. ...değerlendirildiği bu sebeple 07.06.2018 tarihi itibariyle sözleşmenin...

...10/04/2020 tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi... Genel Müdürlüğü ... ...oluşturulduğu ve iş bitim tarihinin de 13/12/2018 olarak itibar edilmek üzere 14/03... ...sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus...

...verildiğine, Yükleniciye bahse konu Olur’dan önce ve sonra herhangi bir... ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış... Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. ...hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10/2020 tarihli dilekçeleri...

...tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından... Özel Kalem Müd.)’dan münferiden tazminine karar verilmiştir. ...Yardımcılığı, Belediye Başkanı olurlarıyla vekaleten bütün birimlerin... ...uygun yapılmaması” sebebiyle 01.08.2018 tarihinde feshedildiği; ancak fesih...

Kontrol Mühendisi: (Mühendis, Mimar) Kontrol şefine bağlıdır. ...sonuçlandırılmasından sorumludur.” 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete... ...yapılmasına ve kullanılmasına engel olur, aksi durumda yapı denetim mühendisine... ...edildiği göz önüne alındığında, bu kadar uzmanlık gerektiren iş için...

...45 günlük (4 Şubat 2019 tarihine kadar) süre verildiği, davacı şirketin... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre...