...yükleniciye tebliğ edilmesi, yüklenicinin de bu karara istinaden, zamanında revize iş programı hazırlayıp idaresine sunması... ...alınmadığı, dolayısı ile hatalar ve çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş ödenek tutarlarına göre “Olur...

...çalıştırılacağının öngörüldüğü, söz konusu personellerin tam zamanlı olarak çalışacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı... Çalıştırılacak olan işçiler, asgari ücret üzerinden ücretlendirilecektir.

...engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek... ...husus bulunmadığının bildirildiği, Yüklenicinin 25.09.2018 tarihli yazısında yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği...

İşin yeniden ihaleye çıkarılması yine zaman alacaktır. Bu 3 aylık süre, davalının asgari zaman kaybıdır.

...öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması neticesinde firmanın asgari düzeyde makine, ekipman ve işçilik maliyetleri nedeniyle... ...tamamına sahip olduğu şirket tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememiş ise de, firmanın projelerin onaylanmaması...

...imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği açıktır... ...yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme...

...imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği açıktır... ...yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme...

...yapılmasının temel ilkelere aykırı olduğu davet yöntemi , davetin zamanı , pazarlık usulü , teklif hazırlama