...edilerek sözleşmeye bağlanan “Nevşehir Merkez 8-9 Hekimli Aile... ...ise; “Y.15.140/07: 32mm’ye kadar kırmataş temin edilerek... ...kanunlara göre ihale edilerek 17.09.2018 tarihinde anahtar teslimi... ...hazırlanan ve gizliliği olan bir belge olduğu, yüklenicinin bu belgelerden...

...yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak... ...imalatları gerçekleştirmesinin esas olduğu, 2020 yılı sonunda düzenlenen... ...programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken... ...çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş...

V.)’ın uhdesine bırakılmıştır. ...tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu... ...ödenen son hakedişin) bağlı olduğu … tarih ve … sayılı... ...yapılmaması” sebebiyle 01.08.2018 tarihinde feshedildiği; ancak...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/05/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...teşkilatının sorumluluğunda olduğu, Düzenlenen 19 nolu hakedişte... ...programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken... ...değerinin henüz belli olmaması nedeniyle kasım ayı üretici fiyat...

...yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2... ...olarak yerine getirmediği açık olduğundan ihalelerden 1 yıl süreyle... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. 20.11.2018, E.

...15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” , ...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi... ...ödenen tüm kalemlerin bir bütün olduğu ve idare tarafından yükleniciye...

...hükümlerine göre davalıların sorumlu olduğunu, ödemenin rücuen tahsili... Yemekhane Pers. ...iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret farklarını işçilere ödediği... ...haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir...

...işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle işin devam etmesinin... tarihleri arası olduğu, Fen İşleri Müdürlüğünün ……… ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç... ...teminatları iade edilmekte, idarenin ücret ödeme borcu da aynı şekilde...

...yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi... ...ncı maddesine göre işçilik ücretleri için fiyat farkı verilecektir... ...gününü aşmayan bir hizmet alımı olduğu durumlarda, ihale dokümanında...