...bulunmadığının belirtildiği, Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 10/07/2018 tarih ve E:2018/1465, K:2018/2345 Sayılı kararının, 4734 Sayılı Kanun'un 10.

Revize iş bitim tarihinin 16/10/2020 ve yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08, 2019 yılı için % 45,21 ve 2020 yılı için % 49,71 olarak belirlendiği 1.

TL, 2018 yılı için: … TL, 2018 yılı için: … İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …

fıkrasının (g) bendi gereğince açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 50.000 kg C-4 plastik patlayıcı ihalesini davacı şirketin kazandığı, 29/05/2018 tarih ve ...

Davalı yüklenici, bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiştir.

...4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kdz.

taksitin son ödeme tarihi 31.03.2018 iken, 5 Aralık 2017 tarihinde 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı...

...hükmü gereği Kurulumuzun görevleri arasında bulunmakta olup, bu kapsamda yayımlanan “2018 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” kitabının “Genel Hükümler ve Açıklamalar...

...malzemelerin de sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği açıktır.

...malzemelerin de sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması gerektiği açıktır.