...işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme... ...İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip... İfadeleri yer almaktadır.

...kaydedileceği ve hesabın genel hükümlere göre tasfiye... 2018/665 K. ...desi b bendinde, sözleşmenin uygulanması...

...belge sunulamadığı, her ne kadar davacı şirket tarafından... ...tarafından, 27/04/2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan... ...kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir...

maddesiyle, .. ...gönderdiği dilekçede, her ne kadar geçici kabul tutanağında... ...yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır...

maddesi ile, .. ...tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi... yükleniminde yapılan “… ...gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü...

...belgeler, Söz konusu yapım işinde, revize iş programı, Yapım... ...düşük sınır değer tespitine ilişkin hesaplamaya (Sınır... ...süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü...

Dairede görüşülmesi sonucu alınan ... tarafından düzenlenerek imzalanmış olup, …. ...Belediye bütçesinden bu tarihe kadar herhangi bir ödeme yapılmadığından...

Her ne kadar denetçi işin gerçekleştirilmesi... yükleniminde bulunan “ … ...maddesindeki esaslara göre bu dönemler itibariyle kayıt tutar...

...merdivenlerinin sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda... ...sözleşme imzalanmadan öncesine kadar herhangi bir itirazlarının... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

yüklenimindeki ... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 26.12.2018 tarih ve 45460 sayılı... ...etmeyerek ceza kesilmesine neden olan yüklenici firma...