...İhale Kanunu’na göre 13/11/2018 tarihinde ihale edilerek... ...zemin kotlarının bilinmemesi nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği... ...otopark kaplaması üst kotuna kadar imalatların ardışık... ...somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas...

...ve 56442840 sayılı Oluru ile kamu ihalelerine... Şti.'nin uhdesinde kalan 2. ...yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklamaya... ...az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun...

...bedeli, makine cinsi ve saat ücreti, işçilik miktarı... ...zararına sebebiyet verildiğine ve söz konusu zararın... Maddesi ile; yeni birim fiyatların... ...idarece onaylanarak geçerli olur.

2018/89 K. Taraflar arasında düzenlenen protokolün 7.5. maddesinin yorumlanması noktasındadır. ...zira sözleşmenin feshine kadar davalı site yönetiminin...

...tek taraflı olarak belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin... ...idarece onaylanarak geçerli olur. ...ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin... Bu madde boş bırakılmıştır…”,

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... tarihine kadar uzamıştır. ...de, söz konusu iş artışı olur tarihinin ...

...göre ihale edilerek 18.09.2018 tarihinde anahtar teslimi... Her ne kadar idare görüşünde yapımından... ...tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak... ...mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkindir.

...Su Terazisi, MIG Kaynak Makinesi- Dijital İnverter&quot... maddesinin 5. hafta içinde teslim edebileceğiz. ...içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde... ...nın … tarih … sayılı Olur'una istinaden, davacının...

Dairede görüşülmesi sonucu alınan ... ...onandıktan sonra geçerli olur. tarafından düzenlenerek imzalanmış olup, …. ...Belediye bütçesinden bu tarihe kadar herhangi bir ödeme yapılmadığından...

...onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış... maddesi ile, .. ...tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi... yükleniminde yapılan “… ...gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü...