maddesinin 1. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. maddesi uyarınca ... 20.11.2018, E.

...göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Bu tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. Hukuk Dairesinin 02.07.2019 tarih ve 2018/4821 E., 2019/3113 K.

138 sayılı İlamın 1’nci maddesi ile; “… ...ve …tarihinde sözleşmesi imzalanan “2017-2018-2019 yıllarında ...

maddesi hükmünün uygulanacağını ihtar etmiştir. 9.4.2018, E.

2018/3543, K. Sözleşmede bedel toplam olarak kararlaştırılmış olduğundan 6.

...İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı

Yüklenicinin görüş ve talebi; Projede yer almayan; .. ...oranın kabul edilemeyeceği, Yüksek Fen Kurulu 2018/47 Kararında belirtildiği şekilde kar...

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... maddenin 9-A. b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. ...toplamda 66 personel çalışacak olup personel maaşları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır...