ile davalı … Genel Müdürlüğü arasındaki davadan... ...karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından... ...uyguladığı 22.11.2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp... ...haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

Bunların tümü sözleşme bedeline dahildir. Kesin teminat 11.1.1. tarihine kadardır. Ek kesin teminat 11.2.1. ...yüklenicinin SGK’ya olan borcunun miktarının bilinememesi halinde... ...ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

...kapsamında yer alan belgelerdeki geçici teminat mektubu içeriğinde belirtildiği... Hukuk Dairesinin 16.05.2018 tarih ve 2018/2139 E.,   ...kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle adı geçen isteklilerin... ...kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak... ...aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler...

Kamu İdaresince doğrudan temin yöntemi ile yapılan ve malın... ...Tebliği’nin “Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar” başlıklı... doğrudan temin , Sözleşme

...ödenmeyerek dava sonuçlanıncaya kadar emanete alınmasına karar... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. maddesinde teminat alınması ve 14. ...tarihleri arası komisyon ve faiz miktarının davalıdan talep etme... ...Dairesinin 10.01.2019 tarih ve 2018/4591 E., 2019/106 K.

...10/2018 tarih ve E:2018/538, K:2018/651 sayılı kararının da... ...315 … Bölge Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımı&quot... ...işlemin iptali ve …-TL kesin teminatın gelir kaydedildiği... ...işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından... ...dolayısıyla dava konusu işlem her ne kadar idarenin tek yanlı iradesiyle...

...yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını... ...kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin... ...ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi hazırlanarak... ...toplamından daha az olduğu, toplam iş miktarında azalma olacağı, yüklenicinin... ...yükleniciye bildirildiği, Her ne kadar İdaresinin 23/10/2020 tarihli...

...sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.”, ...zorunludur:  c)“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma... ...mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü talep... ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç...