...veya belge sunulamadığı, her ne kadar davacı şirket tarafından... ...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir... ...şartnameye uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur... ...kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme...

...jeneratör imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda... ...gücüne göre seçildiği, her ne kadar ilerleme yüzdeleri ve mahal... ...jeneratörlerin başka bir karakol için olduğu ve sehven konulduğu, bu...

...imalatlar olduğu, bu imalat bedellerine ait kesintinin, yaklaşık maliyet... ...tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede... Her ne kadar bu hüküm, birim fiyat sözleşmelerde...

...yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından...

Denetçi sorgusunda yer alan; … ...ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. ...maliyet içinde en yüksek iş kalemi olduğu, söz konusu iş kaleminin...

c) Genel salgın hastalık. ...kadar artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının...

...iş bitim tarihinin 28/10/2021 olduğu, idarenin 31/12/2021 tarihli... ...anlaşmazlığın oluştuğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...belgelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu; ihaleye ait İdari Şartname... ...bulunmadığı; başka bir anlatımla her ne kadar dava konusu Kurul kararında... Davacı Arnil-Net Bil.

Her ne kadar 5393 sayılı Kanun’un “Belediyenin... ...Sayıştay Genel Kurulu’nun almış olduğu İçtihadı Birleştirme... ‘e, …TL’sinin Üst Yönetici ...

...hesaplanması gerekirken, yeni iş kalemine ait birim fiyatın uygulama ayı... ...hesaplanması öngörülen sözleşmelerde olduğu gibi yeni iş kalemine ait... ...açıklamalar doğrultusunda, her ne kadar, ……