...ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası... ...Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine... ...yapılmış olup; yalnızca rulo çim temini ve serilmesi işinin 23 Eylül...

...2021 tarihinden 03/12/2021 tarihine kadar 7 adet hakedişin yapıldığı... ...ödeneklerinin (yılı ödeneklerin) idaresince temin edilmemesinden yüklenicinin sorumlu... ...fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep...

...edilmesi hususunda 16/09/2021 tarihine kadar süre verildiği, davacı tarafından... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar... bildirim , EKAP , Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği , tebligat

TL kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir. ...tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası... D-48 numaralı kararında; 1-25/12/2018 tarihli ve 2018/DK. ...hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın...

...kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. maddesi gereğince %20'ye kadar işin sözleşme fiyatları, bakiye... ...Dairemizin 27.03.2018 tarih, 2016/5006 Esas, 2018/1186 Karar sayılı ilamı ile Yapım...

Davalının temyiz isteminin reddine, 2. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...gerisinde kaldığı belirtilerek 11/10/2018 ve 15/02/2019 tarihlerinde ihtarname... ...olduğu kabulüyle, 09/07/2019 tarihine kadar işin bitirilmediği gerekçesiyle...

...süresi içinde yani 06.12.2018 tarihine kadar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme cezasının eksik... (30.01.2019 tarihine kadar) - c) Genel salgın hastalık. ...yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep...

KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...olmasının tespiti ile müvekkil firmanın teminatının iadesi ve şimdilik 5.000... ...belirlenen iş bitim tarihinin 18.10.2018 tarihi olarak tespit edildiğini... ...açıklanan bilgi ve belgelere göre, her ne kadar davalı sözleşme süresi bitmediğinden...

...yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı olarak... ...iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş... ...ve çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş ödenek...

...konusu kısımlara ilişkin geçici teminatın gelir kaydedildiği, ancak... ,10 TL ve 2018 yılı *.* ...uygun olarak, 23.06.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir... ...komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde; Yaşar Konut İnş.