...kararının bozulmasına karar verilmiştir. ...tarihli ve 2016/648 Esas, 2018/634 Karar sayılı kararıyla... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597... ...miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1...

quot;; son fıkrasında ise, 19, 20 ve 21. ...1011, K:2013/322 Sayılı kararının; husumet yönünden... g) Sözleşmenin 16. ...üçüncü aşamada sözleşme bedelinden %1 ücret hakediş...

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 2018/89 K. ...taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 7/5 maddesinde... ...bakılmıyarak, onların hakiki ve müşterek maksatlarını...

...2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “... ...694 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işe ait sözleşme... İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı... ...bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel...

...2004 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamındaki malzemelerin... ...takvim günü için sözleşme bedelinin %05 oranında olmak... 16.10.2006 tarih ve E. ...ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir...

...2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat... ...süre uzatımının İdaresince kararlaştırıldığı şekliyle... ...ettiği gibi her hangi bir hesaplama yöntemi veya formül... ...ödemelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV) tutarlarının... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa... ...uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk...

Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden... ...iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme cezasının... ...tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmamıştır... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- ... göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09...

KARAR : Dava; davacı şirket... maddesinin (e) bendi ve 58.

...yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,0002 (onbindeiki... ...2015 tarih ve 39986 sayılı kararı)   gecikme cezası , tip şartname , tip sözleşme ...gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.