Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.

...kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verilmişse de; Belediye ve yüklenici … Taah.

...nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık...

...aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir...

maddesinde yer verilmiştir.

maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği, ancak davacı …

...durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği, ancak Sözleşmenin 14.2 ve İdari Şartnamenin 45...

I - KONU Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün (Yapı İşleri ve Teknik Daire...

...gereği fiyat farkı hesaplanmayacağı denildiğinden, fiyat farkı verilmesinin uygun görülmediği belirtilmektedir.