...yapıldığı tarihte yürürlükte olan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkartılan... ...yansıtan proforma fatura üzerinden tespit edilmesi durumunda bu fiyat, fiyat farkı ödemesine konu... ...dilekçe ekinde gönderilen 15.08.2018 tarih ve 2018/31 sayılı Yüksek Fen Kurulu Kararının...

...akaryakıt hesaplamalarının tevsiki amacıyla sadece 2018 Ford Transit Minibüs’e ilişkin araç... ...üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren... sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. 31.10.2018, E. 2018/2428, K. maddesinin 4734 Sayılı Kanun'un 11. ...gerektiği yönünden bir inceleme yapılarak bu durumun açıklanması gerektiği; Söz konusu...

...Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve 2017/141 Esas, 2018/561 Karar sayılı kararı ile; .. ...hususun öngörülmediğinin anlaşıldığı, bu durumun ticari hayatın akışı içerisinde davacı... Dava, 6098 sayılı TBK’nın 138.

3 - 26 sayılı İlamın 9' uncu maddesinde; .. ...kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini, 13.12.2018 tarih ve 26 sayılı İlamının hukuka, yasaya... ...personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 136 sayılı İlamın 10. ...idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği belirtilmeyen... Şöyle ki; yüklenici, 01.02.2018 tarihinde Belediyenin Fen İşleri Daire...

...105629 sayılı ve 13.05.2013 tarih ve 92699 sayılı genelgeler (Ek-1) ile getirilen turizm mevsiminde... ...üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 44231 tutanak sayılı Karır ile... ...benzeri diğer hallerden olduğunu, bu durumun yükleniciden kaynaklanmadığı gibi...

...Mahkemesi 16/10/2018 tarih ve 2014/1078 Esas - 2018/906 Karar sayılı kararında;..... Ortaklığı arasında imzalanan 26.12.2012 tarihli 4734 Sayılı Kanunun 3. ...kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya...

...üzerine, Danıştay Esas No:2015/… ve Karar No:2018/… Kararıyla, İdare Mahkemesinin Kararının... Bu bağlamda 23.11.2015 tarih ve 26185984-934.99/1364 sayılı yazı ile … Ltd. ...talebiyle idare mahkemesinde dava açması durumunda, ihalenin iptali işleminin gerekçesini...