I - KONU Devlet Su İşleri 13. ...ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...ile imalatlar 2020 yılı içinde yapıldığından... ...çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş...

1- 232 sayılı İlamın 3. ...Büyükşehir Belediyesine geçiş sürecinde ... ...inci maddesinde; Devlete, vilayet hususi... 'ya 2013 yılı için ...

...tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...addesinde, 31/8/2018 tarihinden önce 4734... ...doğal sonucu olarak ve Devletin ekonomisinin sağlıklı...

1- 173 sayılı İlamın 29. ...itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018... ...bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme...

...genel seçimlerin olduğu , seçim kampanyası olarak... ...uyarlama yapılırken 4735 sayılı Kanunun personele... ...artışın 2016 yılı için mücbir sebep olarak... ...ücret ödenmesi halinde devlet kamu gücünü kullanarak...

...gerçekleştirilen 2018 Yılı Birliğimize... ...tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye... ...12/2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete'...

...davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade... 4.Sürecin devamında da davalı... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...yapılarak sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını...

...bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen... ...sonuçlandırılmasından sorumludur.” 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı... ...09.1979 tarih ve 16745 sayılı Resmi Gazete’de... ...tarihinde yürürlüğe giren Devlet Su İşleri Genel...

...maliyetin; ihale usulünün seçimi, ihale ilan süreleri... ...kesilmiş beyaz küp mermer)” için idare tarafından... ...Şehircilik Bakanlığınca 2021 yılı için yayımlanan... ...değişeceğinden ihale sürecinin sağlıklı şekilde...

Gereği Görüşüldü 97 sayılı ilamın 26. ...personelinin yapabileceği iş için ihale yoluyla mali... ...maddesinde yer alan; Devletin, kamu iktisadî... ...birimi, ön mali kontrol sürecinde idarece yapılması...