ve 119. 6100 sayılı HMK’nın 31. ...masrafları, noter masrafı, karar pulu, KİK payı, gerçekleştirilen... KARAR Açıklanan nedenlerle; 1. ...teslim edildiğini, davacının sözleşme hükümlerine uymadığını... ...belirlenen iş bitim tarihinin 18.10.2018 tarihi olarak tespit edildiğini...

...tespit edilenler hakkında 4734 sayılı Kanun'un 58. KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin...

veya eksi (-) ...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarına istinaden yüklenici... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa... ...çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş...

167 sayılı İlamın 44. ...12.2022 tarih ve 52626 sayılı kararı) İşin ifası için gerekli... Üniversitesi … Merkez Kampus alanı... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel... ...stoklanan; teslim edilen binalara 2018 yılı Ağustos ve Eylül...

İhale karar pulu, KİK payı, sözleşme... Bunların tümü sözleşme bedeline dahildir. rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun... ve Tic.

1- 173 sayılı İlamın 29. ve 8. Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme cezasının... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018...

1616 sayılı ek ilamla; … ...02.2015 tarih ve 39986 sayılı kararı)   gecikme cezası , tip şartname , tip sözleşme ...kesildiği gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

...bulunanların dinlenmesi sonucunda; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında... ...Yüksek Hakem Kurulu tarafından karar bağlanan ve 30.06.2020 tarihine... ...işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği işin süreklilik... 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi