...personeline mevzuata aykırı olarak su ücretlerinde indirim uygulanması... ...vazgeçilmiş olsa da bu tarihe kadar ... Aralık dönemi için ……… Dairesinin 15.10.2019 tarih ve 391 sayılı kararı...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği... ...elverişli rapor alınarak, hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar...

...dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu... ...alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78... ...düzenlemesi yapım işinde her ne kadar yapım işine ait pozlar... ...maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa...

...Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru... ...ve devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen imalatların... ...göre işin bitim tarihinin 09/11/2019, süre uzatımları dahil yeni...

...tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine... ...gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır....

...varsa garanti süresinin bitimine kadar SGK'dan ilişiksiz... ...olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan... TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...

...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe...   Ödenek %   ...ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde sonradan revize... …… ödenek tespit olunmuştur.

...ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında... ...kapsamında 14 işçinin, brüt asgari ücret üzerinden 10 ay çalıştırılacağı... ...olmaması gerekçesiyle, Ares Nil Yönetim Hiz.

...talepte bulunulduğunu, 19/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi... ...yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenilmesini... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...imalâtından sorumlu olduğu miktar kadar davalı iş sahibinin teminat... ...verildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10... ...ddesi uyarınca ayrı vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinde...