...yeri ile arkasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan... Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Merkez ve Merkez Dışı Hizmetlerinde... kamyonet otomobil”, “ ...binek taşıtlarını, d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı... ...sinin üzerinde aylık taşıt kiralama ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı... kamyonet otomobil”, “

...İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme... ...şafta ve devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen imalatların... ...sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11/2019, süre uzatımları dahil yeni bitim...

...gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında... ...kapsamında 14 işçinin, brüt asgari ücret üzerinden 10 ay çalıştırılacağı... ...olmaması gerekçesiyle, Ares Nil Yönetim Hiz.

...İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine... ...gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

...veya varsa garanti süresinin bitimine kadar SGK'dan ilişiksiz belgesi... ...Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan... tarafından yapılan temyiz başvurusu sonucunda düzenlenen ...

...ilişkin talepte bulunulduğunu, 19/01/2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede... ...kaldırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yüklenilmesini... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...imalâtından sorumlu olduğu miktar kadar davalı iş sahibinin teminat mektuplarına... ...karar verildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi uyarınca ayrı vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden...

...taraflar lehine veya aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmemesi gerektiği... Her ne kadar Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin 24. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. ...ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması...

...tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı... ” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. ...giderleri, trafik cezaları, sürücü ücretleri, araç amortisman gideri veya... ...bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik...