...müvekkil idare bakımından 6100 sayılı HMK'nın 389.maddesi gereğince... ...kuk Dairesinin 01.04.2021 tarih ve 2019/1256 Esas, 2021/460 Karar nolu kararı... ...yerine getirilmemesi nedeniyle, kesin teminat mektubu bedeli olan 140.000,00...

inşaatın 4734 sayılı Yasa'nın 58. ...kapsamında yer alan belgelerdeki geçici teminat mektubu içeriğinde belirtildiği... İnşaat Limited Şirketi üzerinde bırakıldığını... ...tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten...

...teminat mektubu bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. ...kaybı zararını talep etmiş, 12.09.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini... ...tarih, 2020-7 Esas ve 2020-446 Karar sayılı davalının istinaf başvurusunun...

K:… sayılı kararıyla; ihale sürecinde şirket yöneticisi olan ... fıkrası uyarınca temyiz isteminin reddine karar verilmiştir. ...Kurumu Müdürlüğü'nce 12/12/2019 tarihinde yapılan 22 Kalem...

...İdare tarafından ihale edilerek, 03/05/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü... ...yapılmış olup; yalnızca rulo çim temini ve serilmesi işinin 23 Eylül... ...tarafından 20/11/2019 tarihli ve 755-03-05 sayılı yazı ile süre uzatım komisyon...

...değerlendirmeye alınması ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiği iddialarına... 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), ( ...Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifi ilgili...

...13/10/2021 tarih ve 2021/UY.II-1892 Sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin... ...verildiği ve söz konusu kararın 03/07/2019 tarihinde kesinleştiği, bahse konu...

...konusu kısımlara ilişkin geçici teminatın gelir kaydedildiği, ancak... *,29 TL, 2021 yılı - * ,24 TL, 2020 yılı - * ,27 TL, 2019 yılı - * ,10 TL ve 2018 yılı *.*

Belediyesince doğrudan temin ile gerçekleştirilen araç kiralanmasına... Belediyesince doğrudan temin ile gerçekleştirilen... K sayılı kararını örnek göstermişlerdir.