2021/101) Kısmi kabul öngörülmeyen bir sözleşmede, teslim tarihi ve miktarının sözleşmenin ifası sırasında idarece belirlendiği ve yüklenicinin bu doğrultuda edimini ifa ettiği, sorunsuz teslim edilen yahut teslimi henüz istenmeyen mal bedellerini de kapsayacak şekilde gecikme cezası uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu.

Yapılan ön incelemede, bir kısım bilgi ve belgenin eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine 18/01/2021 tarih ve 101321 sayılı yazımız ile eksik olan bilgi ve belgeler istenilmiş olup, 20/01/2021 tarih ve 16411 sayılı yazı ekinde gönderilen belge ve bilgiler doğrultusunda konu ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca...

...oranında süre uzatımı verilmesini idaresinden talep ettiği, İdare tarafından 101.315,46 TL iş artışı ve ağaçlık alanın temizlenmesinde meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06/2021 olarak belirlendiğine ilişkin kararın 07/01/2021 tarihli ve 311615 sayılı yazı ile yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin...

Direnme Kararı: Mahkemenin 04.10.2016 tarihli ve 2016/101 E., 2016/379 K. Nitekim aynı ilkelere Hukuk Genel Kurulunun 29.06.2021 tarihli ve 2017/(13)3-2245 E., 2021/880 K.; 07.07.2021 tarihli ve 2017/15-3169 E., 2021/948 K.

...2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/09/2021 tarihinde, anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Şehirler Arası Otobüs... 15.250.1101: 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması, -15.255.1015:3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı...

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/139051 İhale Kayıt Numaralı “Granit Bazalt Doğal Parke Taşı ve Traverten Mermer... ...konusu iş kaleminin birim fiyatının bahse konu oranlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 101,33 TL olarak hesaplanması ve istekilere verilen fiyat dışı unsur puanlarının anılan...

adına 18.06.2021 tarih ve 2017/307727-2346895-1-4 sayı ile düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi... 22.06.2023 tarihli ve E-13983960-101.01.02[101.01.02]-38817 sayılı Kurum yazısı ile iş deneyim belgesini düzenleyen idareden itirazen...

İhale dokümanı içerisinde, “Genel şartlar 9.11.2021” başlıklı “word” dosyası içerisinde, “Halkalı Gar Sahasındaki 7HAL Makası Devamında... (Yüksek Fen Kurulunun 13.04.2022 tarih ve 2022/101 sayılı kararı) Birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinde, ihale dokümanlarından...

İhale dokümanı içerisinde, “Genel şartlar 9.11.2021” başlıklı “word” dosyası içerisinde, “Halkalı Gar Sahasındaki 7HAL Makası Devamında... (Yüksek Fen Kurulunun 13.04.2022 tarih ve 2022/101 sayılı kararı) Birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinde, ihale dokümanlarından...