21 b ihale kesin karar süresi - Arama Sonuçları

Mahal listesindeki bir imalatın uygulama projesine aykırılık teşkil etmesi durumu.

Mahal listesindeki bir imalatın uygulama projesine aykırılık teşkil etmesi durumu.

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/09/20b>21b> tarihinde, anahtar teslim götürü... ...sözleşmenin 8.2.1 inci maddesine göre ihale dokümanını oluşturan... ...tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari... ...Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir.
Devamı
Zemin cinsi belirlenmeyen birim fiyat tarifinde farklı zemin cinsi de bu fiyata dahildir.

Zemin cinsi belirlenmeyen birim fiyat tarifinde farklı zemin cinsi de bu fiyata dahildir.

...Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/20b>21b> tarihli ve 1112063 sayılı yazısından... III - KARAR Konu, ön bölümlerde belirtildiği... ...olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında; … ...eğitilmesi,1 yıllık Garanti Süresi boyunca işlerin bakımı...
Devamı
Sözleşmenin uyarlanması.

Sözleşmenin uyarlanması.

20b>21b>/972, K. ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili... B. BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. Bozma Kararı 1. ...sözleşmesi imzaladığını, ihale dokümanları hazırlanırken... quot; gerekçesiyle karar bozulmuştur. ...tamamlayıcısı olan ahde vefa ilkesini (pacta sund servanda) getirmektedir...
Devamı
Havanın çalışmaya uygun olmayan dönemi için süre uzatımı.

Havanın çalışmaya uygun olmayan dönemi için süre uzatımı.

...Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin... ...imkânsızlık olduğu, böyle bir durumda ihalenin zamanında yapıldığının... ...olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...İhale Kanunu’na göre 18/11/20b>21b> tarihinde ihale edilerek, 4735... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi...
kesin
Devamı
Sözleşmedeki fiyat farkına ilişkin tanımlar, Esaslara uygun olmalıdır

Sözleşmedeki fiyat farkına ilişkin tanımlar, Esaslara uygun olmalıdır

sayılı banka dekontu (e-dekont) ile tahsil edilerek ... ...tarihinde yürürlükte olan 2013/5b>21b>7 sayılı BKK eki 4734... ...olmadığı, yüklenicinin yapılacak kesintiyi adli yargıya taşıması... ...hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine göre düzenleyen... İş Ortaklığına ihale edilen ...
süresi
Devamı
Yardımcı girdi mahiyetindeki makine ve ekipman için fiyat farkı katsayısı (c) belirlenmemesi.

Yardımcı girdi mahiyetindeki makine ve ekipman için fiyat farkı katsayısı (c) belirlenmemesi.

...Yemek Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve... ...ağırlık oranı) katsayısının 0,b>21b>3552, “b3 (Malzeme veya diğer... ...Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde de... ...ihale dokümanında, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan... ...eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin...
kesin
Devamı
Personel çalıştırılan işte (a2) katsayısının belirlenmemesi.

Personel çalıştırılan işte (a2) katsayısının belirlenmemesi.

...Yemek Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri... ...katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne alındığında... ...eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi... Bu giderler teklif fiyatına dahildir. ...2024-2025 yıllarında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi...
21
Devamı
Feshedilen sözleşmede gecikme cezası kesilebilecek süre.

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası kesilebilecek süre.

...Maus ve PIV kasa malzemeleri ihalesinin davalı üzerinde kaldığını... ...belirtilerek, davanın kabulüne, 15.5b>21b>,78 YTL gecikme tazminatının... ...krasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerin... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir... İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir...
Devamı
Ortaklık tespit belgesi yerine, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler belgesinin sunulması.

Ortaklık tespit belgesi yerine, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler belgesinin sunulması.

...geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların... ...ortağına ait olan iş denetleme belgesi olduğu, ZKN Mimarlık Müh... ...kullanılan ortağın ortaklık süresinin geriye doğru son bir... ...olduğu, söz konusu formun 20/06/20b>21b> tarihli ve 31517 sayılı Resmi... ...2024 tarih ve 2024/UY.II-575 nolu kararı) Ortağının iş deneyim... ...kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki...
Devamı