...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden... gibi) talep edilebileceği açıktır.
21 /b süre uzatım - Arama Sonuçları
(Yüksek Fen Kurulunun 04.03.20b>21b> tarih ve 20b>21b>/48 sayılı kararı) Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesi mümkün değildir.
(Yüksek Fen Kurulunun 18.08.20b>21b> tarih ve 20b>21b>/129 sayılı görüşü) Süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten/tarihlerden (otuz günlük tahakkuka bağlama süresi içerisinde hangi tarihte tahakkuka bağlanmış ise) itibaren on beş günlük ödeme süresinin ilâve edilmesiyle hesaplanması gerektiğine...
b) Kanuni grev. d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı
- Yüklenicilerin idareye başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Verilecek süre 6 aydan fazla olmayacaktır. Bunun anlamı yükleniciye geciktiği gün kadar süre uzatımı verilmesidir. Madde , iş programı , süre uzatımı
(Yüksek Fen Kurulunun 31.05.20b>21b> tarih ve 20b>21b>/118 sayılı kararı) Süre uzatımı verilmesi için yüklenici tarafından öne sürülen sebepler sonucu verilen süre uzatım kararları.
hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/03/20b>21b> tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması...
Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı BK. Mahkemenin bu konudaki araştırması eksiktir.
... 2020 tarihi ile ruhsatın alındığı 15/02/20b>21b> tarihine kadar olan sürede çalışılamamasının ortaya ... gecikmenin yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin ifadede ... tarihine kadar olan süre olarak tespit edilip, ilave sürenin buna göre revize edilmesi gerekmektedir.
... tarihli ve E.7673 sayılı cevabi yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait sözleşme ve eki Yapım ... gerektiğinin bildirildiği, İdaresinin 01/09/20b>21b> tarih ve E.9043 sayılı yazısı ile işin gerçekleşme ... için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin ...