TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ihale konusu işe ait sözleşmenin 20/08/2020 tarihinde imzalandığı, işe ... başlama tarihinin 07/09/2020, işin bitiş tarihinin 18/06/2021 olduğu, iş süresinin180 iş günü olarak belirlendiği, davacının ... ortaya çıkan bir durum olmadığından sözleşmelerin yükleniciler tarafından tek taraflı olarak feshedilmesinin mümkün görülmediğinin ...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... İlgi yazı ekinde gönderilen bilgi, belgeler ile ihale dokümanını içerdiği ifade edilen CD incelendiğinde... ...ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık...

... Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26/03/2021 tarihli ve E.3989 sayılı yazısında özetle; Destek Hizmetleri Müdürlüğü ... 25/11/2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ... Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

...istenilmesi gerektiğinden açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerinin yer alması gerekirken yer verilmediği... ...kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi...

2355378/8218 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ... muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır ...

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…… II- KONU İdaresinin 20.05.2013 tarih ve 3211 sayılı Müsteşarlık Makamı’ndan havaleli yazısında özetle; …… İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “……

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/06/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... 3.15-İmalatlardan kullanılacak kum-çakıl-taş-çimento, demir, demir profil, hazır beton, temel malzeme vb. ...Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin...

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin ……… Tic. ...sebep halleri bulunmadan, 4735 sayılı Kanun’un 19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22... Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

...göre 18/08/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli Konak İlçesi Gültepe Bölgesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi”nde, iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık...

... İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11/02/2021 tarihli ve E-705 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen ... tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ... farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır ...