KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Alsancak Madencilik İnş. ve Tic. Tic. ve Tic. ...numaralı iş deneyim belgelerinin beyan edildiği, bunlardan 2021/725464-5320244-1-2 numaralı belgenin Gaziantep Büyükşehir... ...mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek...

...işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı tarafından sözleşmenin feshinin iptali talepli Elazığ... ...Planlarının Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde kalan davacının, sözleşmeyi imzaladığı...

.İşi” ile ilgili olarak yüklenicisi tarafından sözleşme aşamasında All Risk sigortası yaptırıldığı, ancak, .. ...kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise, kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi...

1- 120 Sayılı İlamın 26’ncı maddesiyle; .. Yolu BSK Yapım ve Onarım İşi’nin ihale tarihi 19.11.2011 olup, sözleşmeye göre uygulanması...

...sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; davacının, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'... ...addesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebep dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü...

...öngörüldüğü ileri sürülmüş ise de, davacı şirketin ihale öncesi ihale dokümanını alarak incelediği ve öngörülen tüm koşulları... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname

...dışı işçilerin davalı şirketlerin ortak girişim olarak ihale ile aldıkları veri hazırlama ve tıbbi kayt hizmetleri... Turizm Tic. Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez. Hukuk Dairesinin 01.04.2021 tarih ve 2021/1313 E., 2021/1360 K.

...ile … tarihinde … Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşi’nde; A) İşe... tarihinde saat 24:00' de sona erecektir.