Başvuruya konu ihaleye ilişkin kendilerinin vermiş oldukları aşırı düşük teklif ... değerlendirildiğinde aşırı düşük savunmalarında kullandıkları 21,97 TL/kg tutarın altında bir fiyat çıkacağı, dolayısıyla EPDK ... Kanun’a ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu, Ayrıca İhale üzerinde bırakılan Ayka Global Enerji A.Ş.-Kaizen Orman ...

...Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi”nde ihale kapsamında bulunan aktif cihazların (Swich) temini hususunda... Üretimi bitmiş (End of Life) cihazlar kesinlikle kullanılmayacaktır.” İfadesi yer almaktadır. ...ANAHTAR (DATA-CCTV, Gbit Modüller Dahil)” başlığı altında 21 maddelik özellik sıralandığı, “(

...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... Aşağıdaki tabloda yer alan özel aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır.

Bununla birlikte ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası da hemen uygulanacaktır. maddesi uyarınca feshedileceği bildirilmiştir. maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2. ...belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme...

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Madde , Anayasa , danışmanlık , denetim , ihale , memur ve diğer kamu görevlisi

Akaryakıt fiyat farkı: Açık ihale yöntemi ile 04.02.2020 tarihinde ihale edilen “… Anılan Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinde; “ ...söz konusu kamu zararı toplamı 12.285,66 TL’nin, 17.12.2021 tarihli ve 3959 sayılı muhasebe işlem fişi ile ahizi ….Haritacılık...

Bölge Müdürlüğü’nün 22/03/2022 tarihli ve 2138583 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 24/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ... programı ve hesaplanan fiyat farkları ile ilgili olarak yüklenici  ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı ...

... gönderilen bilgi ve belgeler ile EKAP’tan temin edilen işe ait ihale dokümanlarının birlikte incelenmesinden; İşin yer tesliminin 21 ... ile 48 gün süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihinin 21/06/2022 olarak belirlendiği,  birinci revize iş programının onaylandığı ... hususlar” başlıklı 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasının 1 inci bendinde; “Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır ...

maddenin (b) bendi ile 21. quot;; son fıkrasında ise, 19, 20 ve 21. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. KARAR : Dava; davacı şirketin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.