...ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği, 21.05.2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin 10.2.1. 2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerekir.

Mahkemece davanın … TL üzerinden kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır.

Davalı vekili savunmasında, davacı ... Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. Davacı vekili, müvekkili ... 2021/2944, K.

… Başkanlığı’nın 31/03/2021 tarih ve E. İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

...tazminatını isteyebileceği belirtilerek, davanın kabulüne, 15.521,78 YTL gecikme tazminatının sözleşmenin fesih tarihi olan... Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir.

İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1.

45 sayılı İlamın 12’nci maddesiyle; … Söz konusu hüküm Temyiz Kurulu’nun 17.02.2021 tarih ve 49043 Tutanak (33625 İlam) sayılı [Temyize başvuran...

Dava; davacı şirket tarafından 02.02.2009 tarihinde Gülhane Askeri...

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

130 sayılı ilamın 1’inci maddesiyle ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...