...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...özetle; atölye doğrultma binasının 15/09/2021 tarihinde boşaltılıp teslim edildiği, otoparkın... başvuru , sayıştay , yüksek fen kurulu

...uyulması kaydıyla ve de aşağıdaki hususlar ile sınırlı olmamakla birlikte ‘Zayıf Zeminlerde... TL teklif bedelli ve ihale tarihi ... Diğer taraftan ihale eki ...

24.6.2021, E. 2021/2231, K. asgari ücret , mücbir sebep , öngörülemezlik , sözleşmenin feshi

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/02/2022 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep...

...tarihine eklendiği ve yeni iş bitim tarihinin 21/03/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.

Konunun önemine binaen 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üzerine 31... (Sayıştay 5.Dairesinin 09.07.2019 tarih ve 384 numaralı kararı) Revize iş... fiyat farkı , geriye dönük fiyat farkı hesabı , iş programı , revize iş programı

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. 2021/3988, K. ...imzalandığı, sonrasında davacılar tarafından 24/01/2019 tarihli dilekçeyle, 4735 sayılı Kanun'...

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı”  başlıklı 46’ncı maddesinde  “46.1.  ...28751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5217 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (4734 Sayılı...

...kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.