21.    6216 Sayılı Kanun’un 50.    Bununla birlikte 6216 sayılı Kanun’un 50. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/24735) Karar Tarihi: 9/9/2020 İKİNCİ BÖLÜM I.  ...gereği kazı ve dolgular ile dikleştirilen, limit denge durumuna sokulan rampaların yağmur... Bu raporda; yukarıda yer verilen 6/3/2015 tarihli bilirkişi raporunda, Prof.

Daire Başkanlığı)’nın 26/03/2021 tarih ve 10698 sayılı yazısında özetle... ...İşe ait sözleşmede, sözleşme ödeneğinin, 2017 yılı için % 100 olarak belirlendiği, İşin... ...verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...e Müdürlüğü’nün 22/03/2022 tarihli ve 2138583 sayılı yazısında özetle; adı geçe... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...dolayısı ile hatalar ve çelişkilerin doğduğu, 2017 ve 2018 yılında temin edilmemiş ödenek...

I- GİRİŞ … Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Bayraklı 2. ...Başkanlığı tarafından gönderilen 15.02.2017 tarih ve 60169311-755.99-E.39602 sayılı... ...kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak...

...Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2021 tarih ve E.13220 sayılı yazısı ve eklerinden... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...verilen 58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ... ...yerinde beton dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde... tarafından 5 istasyon için 21.10.2016 ile 06.03.2017 tarihleri arasında durdurulan...

...kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak... ...gerekçelerle güncellenerek de 2016 yılı için … TL, 2017 yılı için … TL, 2018 yılı için ise... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

madde uyarınca davacı şirket tarafından T.C. 8.11.2021, E. 2021/3606, K. ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

Dairesinin 17.4.2017 tarih ve E. maddenin (b) bendi ile 21. quot;; son fıkrasında ise, 19, 20 ve 21. maddesinin (f) bendine aykırı fiilinden dolayı anılan Kanun'un 26.